1.评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容不包括【b】。

a.报价计算的正确性

b.评标价的优劣

c.投标人的资格

d.投标保证有效性

2.监理人可单方面提出终止合同的条件之一是【c】。

a.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金

b.暂停执行监理业务超过3个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上

d.委托人未能为监理人提供必需的工程资料

3.在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应【c】。

a.无偿归监理人所有

b.按使用前的原值付款后归监理人

c.归还委托人，监理人无须支付费用

d.归还委托人，监理人支付折旧等费用

4.建设单位在( d )合同中承担了项目的全部风险。

a.单价

b.总价可调

c.总价不可调

d.成本加酬金合同

5.承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为【b】。

a.费用和工期损失全部由业主承担

b.费用和工期损失全部由承包商承担

c.费用由承包商承担，工期给予顺延

d.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

6.承包人负责采购的材料和设备，应( c )。

a.发包人负责检验试验，费用发包人承担

b.发包人负责检验试验，费用承包人承担

c.承包人负责检验试验，费用承包人承担

d.承包人负责检验试验，费用发包人承担

7.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲.乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由【b】承担。

a.乙承包人

b.发包人

c.甲承包人

d.工程师

8.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( c )内提出。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在【c】签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。

a.提交竣工验收申请之日

b.竣工验收之日

c.本该进行竣工检验之日

d.承包商提交检验申请之后第28天

10.a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与b公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当【d】。

a.要求甲支付电视机的货款

b.a公司向b公司无偿退货

c.由b公司交付计算机，a公司支付计算机的货款

d.由b公司交付电视机，a公司支付电视机的货款

11.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位( a )。

a.不承担责任

b.监理单位承担全部责任

c.监理单位承担监督不力的责任

d.监理单位承担连带责任

12.下列可以构成一个有效的承诺是( b )。

a.承诺是由非受要约人做出

b.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效

c.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的

d.向不特定的多数人同时做出承诺

13.设计合同生效的时间是指( c )之日。

a.设计人收到中标通知书

b.当事人双方在合同签字盖章

c.设计人收到发包人的定金

d.设计人实际开始工作

14.设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( a )组织试车。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.设备供应人

15.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的`连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( a )个月。

a. 19

b. 19.5

c. 21

d. 21.5

16.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( c )。

a.当事人有损失

b.当事人有过错

c.合同尚未成立

d.过错与损失之间的因果关系

17.当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( b )之日起生效。

a.签订

b.登记

c.履行

d.主合同生效

18.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( b )。

d.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

19.下列哪些财产可以抵押( c )。

a.土地所有权

b.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

c.抵押人所有的房屋

d.有争议的财产

20.某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( d )合同。

a.可调价的总价

b.不可调价的总价

c.单价

d.成本加酬金

成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。应届毕业生考试网为大家整理了监理工程师《合同管理》第二章考点，希望能够帮助到大家备考。

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。各国的合同法规范的都是债权合同，它是市场经济条件下规范财产流转关系的基本依据，因此，合同是市场经济中广泛进行的法律行为。而广义的合同还应包括婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律进行规范.不属于我国《合同法》中规范的合同。

在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。特别是工程项目，标的大、履行时间长、协调关系多.合同尤为重要。因此，建筑市场中的各方主体，包括建设单位、勘察设计单位、施工单位、咨询单位、监理单位、材料设备供应单位等都要依靠合同确立相互之间的关系。

合同作为一种协议，其本质是一种合意，必须是两个以上意思表示一致的民事法律行为。因此，合同的缔结必须由双方当事人协商一致才能成立。合同当事人作出的意思表示必须合法.这样才能具有法律约束力。

合同中所确立的权利义务，必须是当事人依法可以享有的权利和能够承担的义务，这是合同具有法律效力的前提。

1、平等原则。是指合同人的法律地位平等，即享有民事权利和承担民事义务的资格是平等的，一方不得将自己的意志强加给另一方。

2、自愿原则。合同当事人依法享有自愿订立合同的权利，不受任何单位和个人的非法干预。《合同法》对自愿原则有以下含义：第一、合同当事人有订立或不订立合同的自由;第二、当事人有权选择合同相对人;第三、合同当事人有权决定合同的内容;第四、合同当事人有权决定合同形式的自由。

3、公平原则。合同人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。

4、诚实信用原则。合同当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用的原则。这是市场经济中形成的道德准则。

5、遵守法律法规和公序良俗的.原则。合同的订立和履行，应当遵循法律法规和公序良俗的原则。公序良俗就是公共秩序和善良风俗。善良风俗是以道德为核心的。

《合同法》是调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间在设立、变更、终止合同时所发生的社会关系的法律规范总称。《中华人民共和国合同法》是1999年3月15日，第九届全国人大第二次会议通过的，于1999年10月1日起施行的。《合同法》由总则、分则和附则三部分组成，总则8章，分则将合同分为15类。

《合同法》分则部分将合同分为15类：买卖合同;供用电、水、气、热力合同;赠与合同;借款合同;租赁合同;融资租赁合同;承揽合同;建设工程合同;运输合同;技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同;居间合同。这可以认为是《合同法》对合同的基本分类，《合同法》对每一类合同都作了较为详细的规定。

1、计划与非计划合同

计划合同是依据国家有关计划签订的合同;非计划合同则是当事人根据市场需求和自己的意愿订立的合同。

2、双务合同与单务合同

双务合同是当事人双方相互享有权利和相互负有义务的合同。单务合同是指仅有一方负担给付义务的合同，即合同当事人双方并不互相享有权利和负担义务，而主要由一方承担义务，另一方并不负有相对义务的合同。

3、诺成合同与实践合同

诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。实践合同则要求在当事人意思表示一致的基础上，还必须交付标的物或者其他给付义务的合同。

这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

4、主合同与从合同

主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同。从合同是以主合同的存在为存在前提的合同。主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止，但从合同的无效、终止不能影响主合同。

5、有偿合同与无偿合同

有偿合同是指合同当事人双方任何一方均须给予另一方相应权益方能取得自己利益的合同。而无偿合同的当事人一方无须给予相应权益即可从另一方取得利益。

6、要式合同与不要式合同

如果法律要求必须具备一定形式和手续的合同，称为要式合同。反之，法律不要求具备一定形式和手续的合同，称为不要式合同。

1.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由【d】组织。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.设计人

2.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由【b】进行审查认可。

a.承包总体工程设计的设计单位

b.发包人

c.监理工程师

d.设备安装承包商

3.在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更 【b】。

a.须经工程师同意

b.不须经工程师同意

c.发生的费用由发包人承担

d.发生的费用由承包人承担

e.发生的费用由双方约定承担

4.对于发包人供应的材料设备，【c】等工作应当由发包人承担。

a.到货后，通知清点

b.参加清点

c.清点后负责保管

d.支付保管费用

e.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

5.某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以【a】。

a.招标文件为准，开标时间后延

b.招标文件为准，开标时间不变

c.书面解答为准，开标时间后延

d.书面解答为准，开标时间不变

6.在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括【b】。

a.仲裁申请书

b.请求仲裁的意思表示

c.仲裁事项

d.选定的仲裁员

e.选定的仲裁委员会

7.从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称【c】。

a.全过程承包

b.施工总承包

c.设计总承包

d.联合承包

8.投料试车的组织和试车工作由【d】负责。

a.承包人

b.发包人

c.工程师

d.设备供应商

9.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，【d】。

a.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

b.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

c.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

d.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致属于细微偏差，修正此错误的原则是【d】。

a.以大写金额为准

b.以金额高者为准

c.以小写金额为准

d.以金额低者为准

1.材料采购合同履行中，双方发现对部分货物的交货地点约定不明确，则可【ace】确定交货地点。

a.由双方协商

b.由采购方自行

c.按交易习惯

d.由供货方自行

e.按供货方所在地

2.划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括【ade】。

a.工程规模

b.招标方式

c.潜在投标人数量

d.工程项目的专业特点

e.被监理合同的难易程度

3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括【abce】。

a.施工现场记录

b.各类财务凭证

c.合同履行过程中的往来信函

d.招标文件

e.汇率变化表

4.要使索赔得到公平合理的.解决，监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【acd】。

a.公平合理地处理索赔

b.及时提出和处理索赔

c.尽可能通过协商达到一致

d.诚实信用

e.独立自主

5.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则【bcde】。

a.投标人可以修改投标文件的实质内容

b.投标人不得修改投标文件的实质内容

c.招标人可以要求投标人延长投标保函期限

d.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

e.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

6.依施工合同示范文本规定，下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法，正确的是【bcd】。

a.由监理工程师组织试车

b.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知

c.发包人为试车提供必要的条件

d.试车合格由监理工程师在试车记录上签字

e.监理工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录

7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于转让的表述正确的有【bde】。

a.合同主体不变，仍为甲乙公司

b.转让必须征得乙公司同意

c.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

d.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

e-丙公司应承担与主债务有关的从债务

8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是【cde】。

a.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

b.应当先履行的合同一方丧失商业信誉

c.合同中未约定履行的顺序

d.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务

e.对方的对价给付是可能履行的义务

9.施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有【bcde】。

a.办理施工所需的证件

b.提供和维修非夜间施工使用的照明设备

c.按规定办理施工噪音有关手续

d.负责已完成工程的成品保护

e.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

10.施工中如果发包人出于某种考虑，要求提前竣工，应与承包人协商达成一致后签订提前竣工协议，其内容包括【abc】。

a.提前竣工的时间

b.发包人为赶工应提供的便利条件

c.提前竣工所需的追加合同价款

d.工程提前竣工的原因

e.承包人应承担的义务

第 1 题

某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。

a.原设计人对变更的设计不承担责任

b.该部分设计成果需经原设计人审查批准

c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案：a

第 2 题

按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

a.签发工程接收证书日

b.颁发履约证书日

c.结清单生效曰

d.签发最终支付证书日

正确答案：c

第 3 题

《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.造成质量缺陷的责任方

正确答案：d

第 4 题

某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

正确答案：b

第 5 题

当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

a.可拒绝赔偿

b.不得提出异议

c.可中止履行义务

d.可要求仲裁机构予以适当减少

正确答案：d

第 6 题

《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。

a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

正确答案：d

第 7 题

索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。

a.赔偿或补偿

b.奖励或补偿

c.惩罚或赔偿

d.鼓励或补偿

正确答案：a

第 8 题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。

a.工程验收通过

b.承包人送交了竣工验收报告

c.办理完移交工程手续

d.发包人支付了竣工结算款

正确答案：c

第 9 题

委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

正确答案：c

第 10 题

工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。

a.24小时

b.48小时

c.7天

d.14天

正确答案：b

第 11 题

承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。

a.7日

b.14日

c.28日

d.42日

正确答案：b

第 12 题

依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案：b

第 13 题

采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。

a.合同工期

b.竣工日期

c.施工期

d.合同有效期

正确答案：a

第14 题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 15 题

乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。

a.效力待定

b.无效

c.有效

d.经过乙催告甲后生效

正确答案：a

第 16 题

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。

a.返还所有投标人的投标保函

b.要求所有投标人延长投标保函有效期

c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案：b

第 17 题

(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

a.按工程师提出的单价

b.按承包人提出的单价

c.按设计单位提出的单价

d.参照报价单位类似工作的单价

正确答案：d

第 18 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 19 题

监理合同的有效期是指( )。

a.监理合同中书面约定的履行期间

b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案：b

第 20 题

投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

b.以书面解答为准

c.以招标文件为准

d.由人民法院判定

正确答案：b

1.当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是(　)。

a.投标文件

b.招标公告

c.宣传广告

d.招股说明书

2.关于指定代理的叙述中，不正确的是(　)。

a.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人

b.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人

c.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用

d.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理

3.下列财产中，可以进行抵押的是(　)。

a.土地所有权

b.依法被查封、扣押、监管的财产

c.所有权、使用权不明或者有争议的财产

d.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

4.关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是(　)。

a.抵押物已登记的先于未登记的受偿

b.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿

c.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿

5.关于留置的表述中，不正确的是(　)。

a.留置权可以通过合同约定产生

b.留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使

c.留置权以债权人合法占有对方财产为前提

d.能够留置的财产仅限于动产

6.投标保证的有效期限一般是( )。

a.从招标截止日起到确定中标人止

b.从投标截止日起到确定中标人止

c.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止

d.从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止

7.合同鉴证可以到(　)工商行政管理机关办理。

a.合同签订地、当事人的办公场所

b.合同履行地、当事人住所地

c.合同签订地、合同履行地

d.当事人住所地、合同登记地

8.合同众多的分类中，(　)的目的在于确立合同的生效时间。

a.诺成合同

b.计划合同

c.要式合同

d.主合同

9.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为(　)。

a.要约

b.承诺

c.新要约

d.要约邀请

10.当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为(　)。

a.格式条款

b.仲裁条款

c.固定条款

d.质量条款

11.构成民事赔偿责任的首要条件是(　)。

a.缔约当事人有过错

b.损害事实

c.合同尚未成立

d.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

12.甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据《合同法》的规定，该合同为(　)合同。 .

a.有效

b.无效

c.效力待定

d.可变更、可撤销

13.附生效期限的合同，( )。

a.自期限界至时生效

b.自期限成就时生效

c.自期限届满时生效

d.自条件成就时失效

14.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，(　)。

a.由被代理人和代理人承担连带责任

b.由行为人承担责任

c.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

d.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

15.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是( )。

a.有效合同

b.无效合同

c.效力待定合同

d.可变更或可撤销的合同

16.关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是(　)。

a.给付货币的，在接收货币一方所在地履行

b.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

c.交付不动产的，在不动产所在地履行

d.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

17.当事人之间根据合同确定的权利、义务在客观上不复存在，据此合同不再对双方具有约束力指的是(　)。

a.合同终止

b.合同转让

c.合同变更

d.权利和义务同时转让

18.根据《合同法》的规定，合同变更的必要条件是(　)。

a.互惠互利

b.协商一致

c.变更合同主体

d.变更合同内容

19.承担违约责任的主要方式是(　)。

a.继续履行

b.支付违约金

c.赔偿损失

d.采取补救措施

20.采用邀请招标的'，邀请对象的数目以(　)。

a.3～5家为宜，但不应少于3家

b.5～7家为宜，但不应少于3家

c.3～5家为宜，但不应少于5家

d.5～7家为宜，但不应少于5家

1.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的(  )。

a.10%

b.20%

c.30%

d.40%

2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施(  )行为的主要依据。

a.建设工程

b.设备采购

c.勘察设计

d.违约责任

7.我国建设领域的核心制度是(  )。

a.法人负责制

b.招标投标制

c.工程监理制

d.合同管理制

8.关于法人的说法，错误的是(  )。

a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类

b.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格

c.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人

9.保险合同一般是以(  )的形式订立的。

a.现金支票

b.保险单

c.银行汇票

d.银行保函

10.被保险人不包括(  )。

a.业主或工程所有人

b.承包商或者分包商

c.技术顾问

d.材料配送人员

11.招标人采用邀请招标方式的，应保证有(  )个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。

a.2

b.3

c.4

d.5

12.取得(  )的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

a.工程设计综合资质

b.工程设计专业资质

c.工程设计行业资质

d.工程设计专项资质

13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品(  )代理资格。

a.国际招标

b.国内招标

c.公开招标

d.邀请招标

14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民，可以作为(  )。

a.抵押人

b.代理人

c.保证人

d.法人

15.合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，连接主体的纽带的是(  )。

a.合同法律关系的内容

b.合同法律关系的.主体

c.合同法律关系的客体

d.合同法律关系的权力

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )。

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5～7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在工程建设的过程中，(  )是最为常用的一种担保方式。

a.质押

b.留置

c.保证

d.抵押

18.投标保证金将被没收的情况不包括(  )。

a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标

b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同

c.中标人根据规定未能提交履约保证金

d.投标人采用正当的手段中标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.根据《招标投标法》规定，(环球网校监理工程师频道为您整理)(  )要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。

a.招标文件

b.招标邀请书

c.授权委托书

d.保证人的保证书

1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d