合同协议是商务交往中的重要文书，具有法律约束力，对于保护双方的权益起着关键作用。以下是一些常见的合同协议范文，供大家参考和学习，希望对您的写作有所帮助。

村民同意修路协议书

根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，结合本工程实际，经甲乙双方协商一致，甲方将道路维修工程承包给乙方。为了明确甲乙双方的权利义务，特签订本合同。

第一条工程概况。

1、工程名称：____维修。

2、工程内容：____清理老旧道路垃圾、重新修筑砼道路。

第二条承包方式和工程价款。

1、承包方式：____包工包料等所有施工内容。

2、工程价款：___________________元（大写：___________________）。

3、付款方式：____工程完工验收合格后，30内一次性付清。

第三条工期。

该工程竣工后提交给甲方待验收的.时间为年月日。

第四条质量。

质量标准：____合格。

第五条安全责任。

1、乙方负责本工程的安全设施和措施。

2、对于乙方由于违反安全操作规程出现的安全事故，所造成的损失均由乙方承担。

第六条双方的权利和义务。

一、甲方的权利和义务。

1、甲方有权对工程安全、质量进行监督。

2、甲方有权对施工内容提出变更要求。

3、甲方需按时向乙方支付工程款。

二、乙方的权利和义务。

1、及时组织工程施工，并对工程安全、质量、工期负责。

2、乙方负责协调周边施工环境。

3、接受甲方对工程的监督。

第七条合同的生效。

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_____________。

_________年____月____日_________年____月____日。

代收定金同意协议书

丙方(代收方)：_______________。

因，________年________月________日乙方欠甲方人民币________元，乙方于________年________月________日给甲方偿还________元，尚欠余款________元。甲、乙、丙三方经平等自愿协商，就余款偿还事宜达成如下协议：

一、乙方尚欠甲方人民币_______________元，于________年________月________日前付清。

二、乙方偿还欠款时，将欠款交给丙方代收，再由丙方将相应款项交给甲方。

三、本协议自甲、乙、丙三方签字后生效。

四、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持有一份，每份均具有同等法律效力。

村民同意修路协议书

发包人：____村委会（以下简称甲方）。

承包人：______。

（以下简称乙方）。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同：

一、工程概况。

工程名称：道路硬化。

工程地点：______市____乡____村。

二、工程承包范围及内容。

按照发包方提供的施工图纸和实质性承诺的所有内容，硬化道路长1070米，宽4.0米，厚0.2米。

三、工程期限。

本工程期30天，工期从开工期的最后一天算起，逾期一天罚乙方__元，因不可抗拒的自然灾害和甲方因素造成的延误，经甲方同意可按时顺延工期。

四、材料供应方法。

该工程所需材料由乙方自行采购，所有材料必须符合设计要求和国家标准。

五、质量验收。

工程质量验收按施工图纸及国家规范进行，如达不到验收标准者，乙方必须返工，直至合格，并承担由此引发的.一切损失。

六、合同价款。

合同金额：贰拾壹万肆千圆整（214000元），一次包死，不再调整。如遇变更，需经建设单位、监理单位签证后再作调整。

七、付款办法。

工程开工后预付合同价款的30%；按施工进度拔付30%；工程竣工验收合格后拔付合同总价款的30%自竣工验收合格之日起一年，经检验工程无质量问题的拔付合同总价款的10%。验收付款时应有群众代表签字和监理公司指派人员签字。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行负责工程质量和安全，由此引发的事故费用均由乙方承担；甲方负责路面的养护工作。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其经应当支付的款项。

十、本合同一式五份，双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后自行失效。

十一、合同未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同订立时间：20____年7月22日。

十三、合同订立地点：____村委会，双方约定本合同签订后十日内开工。

发包人：____村委会。

承包人：

法定代表人：

法定代表人：

项目负责人：

委托代理人：

____年__月__日。

代收定金同意协议书

签订时间：_______________。

签订地点：_______________。

甲乙双方经友好协商,平等自愿原则下双方签订如下协议：

1.甲方销售标的物(位置包装规格型号数量)为甲方所有;。

2.乙方购买甲方的以上标的物价格多少。

3.付款方式：现金或者支票.协议签订当日乙方付定金____________元,余款于____________月____________日付清.(注：定金不退,甲方违约双倍赔偿)。

4.交接方式：甲方收到乙方全部货款后提货.

5.运输方式：_______________乙方自行承担。

6.本协议自甲方收到乙方定金之日起生效!任何一方违约应承担全部责任,双方协商不成由本市仲裁机构裁决!

7.本协议一式贰份,甲乙双方各执一份.

甲方：_______________乙方：_______________。

代收定金同意协议书

丙方(代收方)：_______________。

因____年_____月_____日乙方欠甲方人民币_____元，乙方于____年_____月_____日给甲方偿还元，尚欠余款元。甲、乙、丙三方经平等自愿协商，就余款偿还事宜达成如下协议：

一、乙方尚欠甲方人民币元，于____年_____月_____日前付清。

二、乙方偿还欠款时，将欠款交给丙方代收，再由丙方将相应款项交给甲方。

三、本协议自甲、乙、丙三方签字后生效。

四、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持有一份，每份均具有同等法律效力。

甲方：_______________。

乙方：_______________。

丙方：_______________。

____年_____月_____日。

同意股权转让协议书

甲方（转出方）：

住所地：

法定代表人：

乙方（转入方）：

住所地：

法定代表人：

本协议由上述双方于 年月 在 省 市 区签署。

鉴于：

1、 有限公司（以下称目标公司）是 依法成立的有限责任公司（其他有限责任公司），其中， 持有目标公司 %的股权， 持有目标公司 %的股权。

2、 有限公司是依法成立的有限责任公司（国有独资）；

3、甲方同意根据本协议约定内容，将其持有的目标公司 %股权，无偿转让给乙方持有。乙方同意通过无偿转让的方式获得上述股权。

为此，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议，以资共同遵守。

第一条 转让的标的及价格

1.1 甲方将其持有的目标公司的 %股权无偿转让给乙方。

1.2 本次转让完成以后，乙方即持有目标公司 %的股权第二条 甲方承诺

为实现本协议之目的，甲方谨此向乙方做出如下承诺：

2.1 甲方合法持有目标公司 %股权，且该股权目前不存在质押、抵押、司法冻结或其他任何第三人主张的权利。

2.2 甲方作为目标公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。

2.3 甲方及其主管部门已经通过决定同意转出本协议项下的&%股权；

2.4 目标公司其他股东同意甲方本次股权转让，且放弃对该股权的优先购买权。

2.5 自本协议生效之日起，甲方完全退出目标公司的经营活动，不再参与目标公司财产、利润的分配。

第三条 乙方承诺

为实现本协议之目的，乙方谨此向甲方作出如下承诺：

3.1 乙方董事会已经通过决议同意接受本协议项下甲方转让之股权份额；

3.3 乙方承诺，本次股权转让完成后，在接受转让股权份额的范围内，将继续承受目标公司原有的债权债务和对外担保。

第四条 利益安排

4.1 目标公司在本次转让完成之前的债权债务继续由已方在受让股权范围内享有和承担。

4.2 本协议生效之后，甲方对目标公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

4.3 本次股权转让中，需要缴纳的税费由甲方、乙方按照法律法规的规定各自承担。

4.4 本协议生效后，涉及办理公司工商变更登记手续及公司交接等事项，由双方相互配合，协商完成。

第五条 协议生效

本协议自双方签字盖章之日起生效。

第六条 协议终止

6.1 本协议可以因以下原因终止：

6.1.2 认为有必要终止本协议。

第七条 违约责任

任何一方违反本协议项下的义务，均视为违约，违约方应依照法律规定及本协议的约定，向守约方承担违约责任。

第八条 其他事项

8.1 本协议未尽事宜，由双方或双方协商签订补充协议。补充协议及本协议附件与本协议具有同等法律效力。

8.2 本协议正本一式 份，每份具有同等法律效力。

签署时间： 年 月 日

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

同意股权转让协议书

甲方（转让方）：

身份证号码：

乙方（受让方）：

身份证号码：

本合同由甲、乙双方就____有限公司（以下称“____”）的股权转让事宜在__订立。

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

甲方__同意将持有____的 __万股 股权（壹拾万股），以人民币 __万元（__元整）转让给乙方__，乙方同意按此价格及金额购买上述股权。

1、甲方保证所转让给乙方的股，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2、甲方转让其股权后，其在____原享有的股东权利和应承担的股东义务，随股权转让而转由乙方享有与承担。

本次股权转让有关税费，由甲方承担，乙方除以上购买金额外不支付任何费用（但不包含退出时应交税费）。

发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除的协议。

2、甲方提前从____离职，所持股份未兑现或未完全兑现的；

3、乙方主动提出退出的情况；

4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

1、本合同履行过程中的争议，各方应友好协商解决。

2、如果协商不成，则任何一方均可向有管辖权人民法院起诉。

本合同经各方签字后生效。

本合同正本一式二份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________

乙方（签字）：_____________

日期：年 月 日

同意转让协议书

甲方：

乙方：

本着双方互利互惠，友好协商，甲方由于在征收“连二塘”下乙方田地时，乙方要求入股此厂，甲方是独资企业不可能入股。现协商，通过变通的方式，将“大冶市大箕铺龟敦矿粉厂”甲方名下股本转出部分给乙方。经双方协议，现订协议条款如下：

一、甲方征用乙方位于“连二塘”田地，面积xx亩，年限三十年，甲方按实际面积清算到位，补偿资金一次性付清。

二、另甲方愿意以“大冶市大箕铺龟敦矿粉厂”部分股本，即（贰万元）本金算作征地补偿给乙方，并在来年矿粉厂分红时，将此本金算入乙方名下。

三、土地征用，甲、乙方签此协议后，不得以任何借口单方不履行合同，如若违反，所造成的经济损失和产生的法律责任由对方承担。

四、此协议是原土地征用协议的补充。自签订之日生效。

五、本协议一式两份，甲、乙方双方各执一份。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日

同意转让协议书

业经甲乙双方自愿协商同意，甲方将个人自建的.一处鸡房，位于闫店乡_________________________花沟南山一处占地面积：90米×17米贰拾伍间，房屋已经倒塌的鸡房，转让给乙方使用并所有。

自20xx年7月29日始——20xx年12月30日止。

转让金为人民币柒万元整。由乙方与甲方签订本协议时，由乙方一次性付给甲方，乙方立即取得使用甲方鸡房的权利。

（一）甲方的权利与义务

（1）甲方向乙方提供转让鸡房一处（90米×17米），并且已倒塌。

（2）甲方将鸡舍内的一切养鸡设备用具，水、电等交归我乙方使用。

（3）转让期内，甲方有权监督乙方生产使用。

（二）乙方的权利义务

（1）乙方享有使用甲方转让的鸡房一处的使用权。其倒塌部分由乙方进行修缮，投入资金由乙方承担，与甲方无责。

（2）转让期届满，乙方将此转让的鸡房交归给甲方。

（3）转让期届满后，同等价格优先由我乙方承包使用。

（4）转让期内，如涉及国家征用、占用或补偿，地上物归乙方，其他按国家政策执行。

（5）转让期内，甲方不允许干扰乙方正常生产，只有监督乙方的正常生产。

（6）转让期内，乙方如须建筑，应经土地部门审批后方可。

甲方在转让期内不允许单方违约，如单方违约，则按标的金额的二至四倍赔偿给乙方，乙方在中途也不允许放弃使用。

甲乙双方如发生纠纷，双方选择仲裁或诉讼解决。

附：20xx年7月29日甲乙双方签订的转让协议为证。

甲方：_________________________

乙方：__________________________

中间人：_________________________

20______年_______月________日

代收定金同意协议书

甲方将自己名下位于________路________号________室房屋出租给乙方居住使用，双方约定月租金为________________圆整，付款方式为________________租赁期限为________________;现因甲方尚未将该房屋装修完毕，经双方协商一致，达成如下条款：

一、乙方支付给甲方租赁该房屋定金计人民币________元，乙方以上述条件承租该房屋，甲方不得以任何理由违反上述条款而不将该房屋租给乙方。

二、甲乙双方约定于________月________日签订正式租赁合同，并在当日支付给甲方应付房屋租金(含已付定金)。

三、甲方承诺房屋内家具、家电的配置标准为：电视机__________台、冰箱__________台......

四、如乙方违反上述约定，未按时与甲方签订正式租赁合同或支付租金的，则已付定金无权要求返还;甲方未按约定按时与乙方签订正式租赁合同的，则应双倍返还乙方已付之定金。

五、甲方应保证拥有该出租之房屋处分所有权。如因甲方产权不清或责任不明导致未能按约承租此房的或乙方居住权益受到影响的，甲方应承担相应的责任，并积极解决。

六、双方签字生效，一式两份。

甲方：________________乙方：________________。

日期：________________日期：________________

同意离婚仲裁协议书

答辩人：王xx，男，xxxx年8月19日出生，汉族，住xx区xx路xx小区xx幢xx号。

答辩人就被答辩人王xx起诉我离婚一案，提出以下答辩意见：

答辩人同意离婚，不是因为答辩人有婚外情，而是自xxx1年原告去广州工作、定居后，双方感情越来越疏远，加之双方工作环境及经济条件发生了巨大转变，差距也越来越大，导致双方夫妻无法交流，感情淡薄，所以答辩人同意离婚。

二、婚生子王xx由答辩人抚养。

原被告于xxx1年生育一子王xx，为了儿子的健康成长，答辩人要求抚养儿子。具体理由有三点：第一，作为男孩，随父亲生活对他日后的成长，无论从生理上还是从心理上，都更有利、更方便;第二，原告长期经商，根本无暇照顾儿子，原来就是依靠她的父母抚养，现在她父母已经年迈，身体也不是太好，而儿子又渐渐长大，尤其在心理上更需要家长的关怀，答辩人可以给予孩子所需要的关爱和理解。同时，原告虽然现在经济条件好，但做生意赚和赔只在朝夕，经济并不稳定，也更容易出事情，而答辩人工作和收入均稳定，不会大起大落，可以给孩子稳定的、和普通孩子一样的、正常的生活空间，对孩子的健康成长都有帮助;早几年，为了给孩子更好的外部经济条件，把他送到广州，每年只见几次面，每次见面，孩子都舍不得答辩人离开。如今，孩子长大了，更需要完整的亲情，这些都是他年迈的外祖父母和忙碌的母亲无法给予的，不能为了外部经济条件，忽略孩子内心的健康成长。

结合以上三点理由，答辩人要求抚养孩子李xx。

三、夫妻共同财产依法分割。

答辩人在举证期间提供了一些关于共同财产的证据。同时原告现在广州经商，但由于她的故意隐瞒，答辩人无法查清她的财产状况，请求人民法院在查清财产的情况下，对夫妻共同财产依法分割。

答辩人：

1.民事答辩状格式说明。

单方同意离婚协议书

兹双方因意见不合，自思难以盐头偕老，协议离婚，特订立离婚条件如下，以资共同信守。

一、自本离婚协议书签立后，双方婚姻关系终止，日后男婚女嫁，各不相干。

二、双方婚姻关系存续中育一女二子，于协议离婚后，间x强之扶养监护权利归女方行使，间x莉、间x国之扶养监护之权利归男方行使，但双方保有随时前往探视之权利。

三、女方于离婚后，双方只债权债务关系鹰自行清理，与他方无涉，双方均不得对他方为任何主张或请求。

四、双方应协同至民政局办理离婚登记及户籍迁出登记等有关手续，各不得借故刁难不办。

五、以上条件系双方基于自由意识下充分了解后喜悦签字，日后不得异议或反悔。

六、本协议书一式三份，由双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

男方：(签名)女方：(签名)。

____年__月__日____年__月__。

同意更名协议书

甲方与乙方关系为父女关系，根据《继承法》，双方本着既照顾亲情又体现公平，达成协议如下：

1、甲方于_________年________月________日购买_________集团有限公司“______”小区6栋4单元402号经济适用房一套，面积为94.791m2，总房价元，于________________年________月________日交房。（房产证至今未拿）。

2、因甲方在________年________月________日突发脑溢血过世，现根据甲方的生前将上面购买的房屋无偿转让给乙方的意愿，乙方与母亲和弟弟、妹妹、妹夫协商同意，将甲方上面房产无偿转让过户给乙方。

3、甲方的配偶和其他的子女将自愿放弃房屋的所有权，无权管理和使用该房屋。

4、因甲方现已经过世，由甲方的配偶（乙方的母亲）全权代理办理房屋继承过户协议相关手续。

5、至协议签字日起房屋所有权归乙方，产生的一切费用，包括管理费和税费全部归乙方承担。

6、本协议自________年________月________日起生效，协议一式两份，乙方和甲方的配偶各一份。

甲方：________（签字）。

乙方：________（签字）。

日期：________

日期：________

同意离婚仲裁协议书

答辩人：佘xx，男，汉族，19xx年xx月xx日出生，住址，...

答辩请求：

一、同意解除与原告王xx的婚姻关系。

二、请求判令婚生子佘xx由答辩人抚养，原告每月支付答辩人600元抚养费。

三、如法院判决孩子由原告抚养，那么答辩人可以承担的抚养费为每月600元至孩子成年，原告诉求的抚养费1500元数额过高，超过答辩人的经济负担能力。

四、共有房产为答辩人与原告王xx婚前购置，因答辩人的出资比例占主要部分，请求判令答辩人应占70%产权。

五、请求判令涉案房屋屋内的家私、家电全部归答辩人所有。

因原告王xx诉答辩人离婚一案，案号为(xxx)x民一初字第xxx号，提出如下答辩意见：

一、答辩人与原告王xx的感情确已破裂，无和好的可能，同意解除与原告王xx的婚姻关系。

(一)、答辩人与王xx虽自愿结婚，但婚后性格不合，共同生活期间又未能做到互谅互助，致使夫妻感情日益淡薄，产生矛盾，现原告坚持要求离婚，答辩人表示同意。

(二)、原告在诉状中称答辩人“抛妻弃子”，对家庭不负责任，又“恶言辱骂”、“殴打、伤害”原告及“与他人有不正当的'男女关系”的事实与实际情况不符。

实际上，答辩人从xxx年12月开始，便患有精神障碍，就诊于中山大学附属第三医院，治疗期间答辩人的病情一直处于不稳定状态，精神也容易受外界刺激，且由于生活所需，答辩人一直未接受住院治疗，本来身患疾病是需要家人的关心与体谅，但原告不仅没能从生活及精神上给予帮助，反而经常责怪答辩人，并为一些家庭琐事与答辩人争吵，不断地刺激答辩人，以致答辩人的病情一直未有好转，精神压力也不断增大;同时，因答辩人经常出差，双方缺少沟通，原告便多加猜疑，并对答辩人施加种种限制，因此，原告所述的事实与实际情况不符。

二、婚生子佘xx由答辩人抚养，原告每月支付答辩人600元抚养费。

本案中，原告称将来的经济收入不稳定，自身无经济能力抚养小孩，考虑到原告由于工作原因无法与小孩共同生活，而答辩人目前有固定收入，工作较稳定，答辩人父母也愿协助抚养小孩，因此，请法院判令婚生子佘xx由答辩人抚养。

三、如法院判决孩子由原告抚养，那么答辩人可以承担的抚养费为每月600元至孩子成年，原告诉求的抚养费1500元数额过高，超过答辩人的经济负担能力，理由为：

(一)、孩子尚年幼，一直在湛江市与原告的父母共同生活，从当地的实际生活水平看，小孩每月的抚养费在1500元显然过高，也与小孩目前的实际花销不符，并且孩子的抚养费是双方均应承担的义务，原告不应将抚养的义务全部推给答辩人。

(二)、答辩人目前也没有太多的经济能力支付儿子的抚养费。

答辩人自xxx年12月开始至今，每月所支付的医疗费约在元左右，而答辩人现每月的固定的工资收入约在2600元(考核工资是不固定的)，答辩人除了日常的生活支出外，因小孩在湛江生活，答辩人仍需支付每次行使探望权的长途费用，因此，支付儿子600元的抚养费已超出答辩人的经济能力范围，请法庭慎重考虑答辩人自身的负担能力。

四、原告要求将婚前共有房产归原告所有并不得向其追讨房款没有法律依据。

本案涉案房产系答辩人与王xx以两人名义在婚前购买取得，并且已经国家房地产权利登记部门登记确认，属于共有房产，由于该房产在购置时，答辩人的出资占主要部分，且房产的内部装修费用均由答辩人承担，因此，在共有关系终止时，对共有财产的分割，应根据法律有关规定，按双方的出资比例分割，现原告将诉求的房产归其所有没有任何法律依据。

五、涉案房屋屋内的家私、家电全部应归答辩人所有。

本案涉案房屋屋内的全部家私、家电，均由答辩人婚前购买，该财产应属于答辩人婚前个人财产，根据法律有关规定，该财产应归答辩人个人财产，因此，请求法院判令该财产归答辩人所有。

上述答辩意见，请法院采纳。

此致

xx区人民法院。

答辩人：xxx。

xxx年月日。

相关知识。

离婚后孩子的抚养权。

根据《婚姻法》的相关规定，

1、法院将孩子判归女方抚养的情况。

第一、两周岁以内的子女一般随母亲生活。这主要考虑孩子尚处在幼儿期，需要母亲的哺乳，母亲更能给孩子体贴和照顾。

第二、孩子虽然两周岁以上了，女方已做绝育手术，男方未做，且男方年龄与女方年龄差距不是很大，孩子判归女方的可能性较大。第三、孩子一直随母亲生活，如果离婚后改为随父亲生活对其生活习惯改变较大且影响其成长的，孩子判归女方可能性较大。

第四、男女双方的抚养条件，如工作稳定程度、收入情况差距不大的前提下，如果男方对于夫妻感情破裂有过错，比如，有证据证明有婚外情等，孩子判归女方的可能性较大。

第五，男方有不良嗜好，如赌博、汹酒等恶习等。考虑到其恶习对孩子成长有不利影响，法院一般会将孩子判归女方。

第六，如果男女双方均无明显过错，各方面条件都相当，如果女方的思想品质好一些，更有时间照顾孩子，得到孩子抚养权的可能性就会更大。

第七，十周岁以上的孩子随意随母亲生活的。

2、法院将孩子判归男方抚养的情况。

第一，女方有恶性传染疾病，或有其他重大疾病，影响孩子成长的。

第二，女方长期在外不回家，不尽抚养义务的。

第三，男方已做绝育手术，或丧失生育能力的。

第四，男方年纪偏大，再次生育的机率较小，而女方却处于较好的生育期的。

第五，女方有不良嗜好或其他品质问题，可能会影响孩子的。

第六，女方收入较低，且工作不稳定，没有固定住所的。3、孩子的祖父母或外祖父母意见的情况一般情况下，父母是孩子的直接抚养人，祖父母及外祖父母的意见，对孩子抚养权的归属没有直接的影响。但如果父母双方工作繁忙，且其他条件相当，照看孩子祖父母、或外祖父母的意见就会有一定的作用。

加上你自己的综合条件就可以了，当然，你在庭上的辩护是很重要的，因为法官并不主动调查事实，要靠你的证据及辩护技巧让法官相信孩子随你生活对孩子的成长教育更有利。

离婚后孩子的抚养权变更。

夫妻离婚后的任何时间内，一方或双方的情况或抚养能力发生较大变化，均可提出变更子女抚养权的要求。变更子女抚养权一般先由双方协商确定，如协议不成，可通过诉讼请求人民法院判决变更。有下列情形之一的，人民法院应予支持：

(1)与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的;。

(3)十周岁以上未成年子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力的;。

(4)有其他正当理由需要变更的。

同意离婚仲裁协议书

答辩人：张xx，男，195x年x月x日出生，汉族，xx市柳市镇xx村，电话：xxxxxxxxxxx。

被答辩人：李xx，女，196x年x月x日出生，汉族，xx市虹桥镇xx村，电话：xxxxxxxxxxx。

答辩人因离婚纠纷一案，针对被答辩人提出的诉讼请求和事实与理由，根据本案的相关事实和法律法规，特提出如下答辩意见：

一、答辩人同意解除与被答辩人之间的婚姻关系。

被答辩人在诉状中所陈述的“随着被告经济收入的提高以及工作生活环境的改变，被告的思想开始发生变化，生活作风开始糜烂，到xxx年7月份发展到公开与他人姘居的地步”，属于典型的捏造事实，混淆是非，企图通过对答辩人的人格诬陷达到其多分财产的目的，明显背离了客观事实，请法庭对其进行严厉训诫。

双方离婚的真实原因是两人婚前感情一般，婚后被答辩人对答辩人缺乏夫妻间基本的尊重和信任，双方争吵不断缺乏有效沟通以及没有共同的价值观等因素，再加上被答辩人对答辩人的父母缺乏应有的照顾，甚至以恐吓的方式要挟答辩人对父母不尽赡养义务，被答辩人还纵容其父母多次到答辩人父母家中寻衅滋事，从而加剧了双方之间的矛盾，致使感情日益疏远并最终导致双方感情彻底破裂，于xxx年5月27日正式分居。

在婚姻关系存续期间，被答辩人多次提出离婚，也通过手机短信明确表示了其自愿放弃孩子的抚养权和财产的分割权。在双方就离婚的具体事宜达成协议，到xx市民政局办理离婚手续时，被答辩人又突然反悔，拒绝在《离婚协议书》上签字，从而导致协议离婚未成。答辩人考虑到被答辩人的婚姻犹如一个无形的牢笼，令人无奈、窒息、绝望，曾于xxx年10月11日向xx市人民法院提出过离婚诉讼，因被答辩人不同意离婚，法院考虑到系初次起诉，驳回了答辩人的诉讼请求。

答辩人与被答辩人之间的婚姻名存实亡，无任何和好的可能性，再维持没有感情的婚姻，对双方来说都是一种巨大的痛苦，对答辩人来说，更是一种煎熬，故答辩人同意解除与被答辩人的婚姻关系。

二、儿子张x的抚养权应由答辩人行使，被答辩人支付抚养费600元/月。

1、儿子张x的抚养权应由答辩人行使。

人民法院审理离婚案件，对子女抚养问题，应当依照《中华人民共和国婚姻法》第二十九条、第三十条及有关法律规定，从有利于子女身心健康，保障子女的合法权益出发，结合父母双方的抚养能力和扶养条件等具体情况妥善解决。在本案中答辩人、被答辩人双方于199x年x月x日生育一子，将近七周岁，由答辩人抚养比较有利于孩子的成长和身心健康，理由如下：

(1)答辩人工作能力较强，收入较高且比较稳定，具有较好的抚养教育孩子的能力。

答辩人具有中华人民共和国注册会计师和注册税务师证书，在法定的举证期限内，答辩人向法庭提交了《收入证明》，该证明显示答辩人工作单位为xx市xx会计师事务所，工资收入稳定在5000元(税前)左右，而被答辩人的工资在xxx元左右，由答辩人抚养子女，能为孩子提供充分北京的物质保障，更有利于孩子的成长。

(2)张x随祖父母共同生活时间较长，且祖父母要求并且有能力帮助照顾孙子，故答辩人享有优先抚养孩子的权利。

同意离婚协议书

双方于20__年__月__日在市城区（县）人民政府的'民政部门登记结婚，现在的原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依《婚姻法》的规定达成如下协议：

一、男方与女方自愿离婚。

二、双方于20__年__月__日生育有一儿子，取名，离婚随男方，女方可以不用给予抚养费用，探望权的行使应尊重儿子的意见。

三、双方各自名下的其它私人财产归各自所有，夫妻无共同债权及债务，若有债务，在谁的名下则由谁来承担。

四、本协议一式三份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

20__年__月__日。

同意更名协议书

经双方协商，就电话（宽带）使用权过户转让达成协议如下：

一、甲方因_____同意将中国电信股份有限公司宝鸡分公司

（以下简称中国电信宝鸡分公司）电话（宽带）_____号码租用权转让给乙方使用；

二、乙方同意接受甲方租用权的转让，租用期间遵守中国电信宝鸡分公司有关业务规定，并按期缴纳电话（宽带）费用。转让后，甲、乙方有关电话方面所发生债务一律由乙方承担。甲方在使用期间所欠中国电信宝鸡分公司的月租费、通话费、宽带费等费用由乙方负责缴纳，否则，中国电信宝鸡分公司将按照规定给予欠费违约处理。

三、双方有关转让过户经济补偿事宜应自行协商解决，在任何情况下均与中国电信宝鸡分公司及其下属分公司无任何关系。

四、甲方原申请开通的电话（宽带）附加业务，乙方在办理过户手续后可继续使用，如需变动，乙方应向中国电信宝鸡分公司营业厅提出申请予以调整。

五、甲方须持已付讫的上月账单办理过户手续，过户当月所发生的费用由乙方承担。

六、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，中国电信宝鸡分公司备存一份。

七、本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成应提交仲裁委员会仲裁解决。

八、本协议经甲、乙双方签字、盖章，中国电信宝鸡分公司同意办理过户手续生效。

甲方（印章）：____

乙方（印章）：____

本人或经办人签名：_____

本人或经办人签名：____

签字日期：_____

签字日期：____

同意离婚仲裁协议书

被答辩人：xxx，男，汉族，1979年6月19日出生，xxx身份证号码：xxx。

答辩人就被答辩人诉我离婚纠纷一案，提出如下答辩意见：

一、同意解除答辩人与被答辩人的婚姻关系。

答辩人与被答辩人感情确已破裂，无和好的可能。之前，被答辩人就已多次向答辩人提出过协议离婚，只因答辩人考虑到夫妻关系一旦破裂，对小孩的身心健康成长会产生严重不利影响而未同意;答辩人与被答辩人分居至今，总希望被答辩人能够回心转意，抛弃重男轻女的封建陈旧观念，以家庭为重、以孩子为重，与答辩人重修旧好，但被答辩人却一意孤行，坚持要离婚，以致诉至贵院。事已至此，答辩人也已身心疲惫，因此，同意解除与被答辩人的婚姻关系。

二、关于被答辩人提出的夫妻共有财产问题。

1、答辩人与被答辩人结婚之后就怀有小孩，直至将小孩带到十四个月大的时候，答辩人因生计不得不外出打工，因此，在这段时间内，答辩人没有任何经济收入，更不用说有任何积蓄。而据答辩人所知，被答辩人于*月份在中国**银行开立一个个人帐户，户名为被答辩人，内有存款一万余元，此银行存款为夫妻共同财产，答辩人已向贵院申请调取该存款资料，存款数额的一半应归答辩人所有。

2、因为答辩人本身没有任何金钱可以外借，所以至目前为止，答辩人没有任何对外债权。

4、其他家庭共同财产，答辩人与被答辩人婚后并未购置房产，而是居住在被答辩人父母名下的房屋中，但婚后用夫妻共同财产购有用于家庭生活的电器等，约有xx元，现答辩人已搬出该房屋，这些财产也归被答辩人所有，所以被答辩人应支付xx元给答辩人。

三、请求法院依法判决由答辩人抚养婚生女刘xx，并判决被答辩人每月支付给答辩人500元的抚养费。

1、答辩人与被答辩人婚后育有一女名刘柏伊，于6月份出生，被答辩人及其父母因严重重男轻女，以女儿不能传宗接代为由一直对答辩人母女冷言相对，从未尽过作父亲的责任和义务，从小孩出生及生长到十四个月的这段时间里，答辩人母女日常生活均由答辩人父母在照顾，因此，答辩人非常担心女儿由被答辩人抚养，不能得到平等的尊重。

2、就答辩人与被答辩人的'经济状况而言，两人都是在外打工，都是每月一千多元的工资，所以双方抚养小孩的经济条件相差无几，答辩人将更能为小孩提供良好的生长环境。

3、鉴于小孩至今未满2周岁，理应由更具细心和爱心的母亲抚养更为适宜。

综上，答辩人请求法院判决该婚生女儿由答辩人抚养，被答辩人每月向答辩人支付抚养费500元。

四、在夫妻关系存续其间，据答辩人所知并没有产生任何用于家庭生活开支的债务，若是被答辩人个人所借债务，请求法院判决由被答辩人个人承担。

五、答辩人自愿放弃对其他夫妻共有财产的分配权利：

答辩人与被答辩人夫妻关系存续期间，被答辩人是否向答辩人隐匿夫妻共有财产答辩人无从得知，就被答辩人向法院提交的起诉状来看，被答辩人有存款40000万元，对外还有元的债权等等，诸如这些夫妻共有财产，答辩人均不知情，也不想去追究，如果被答辩人良心发现，自愿分配给答辩人母女作生活费，答辩人并接受，反之，答辩人愿意放弃对该夫妻共有财产的分配权利。

以上答辩意见，请法院采纳。

此致

xx人民法院。

答辩人：

同意更名协议书

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款：

一、甲方将坐落在______市______区__________路______号院（小区）________________住房（房屋所有权证号：________________土地使用权证号：____________使用性质：）建筑面积____________平方米，地下室一间面积平方米出卖给乙方；并将该房产相关权益一并转让给乙方。

二、甲、乙双方协商，上述房屋的成交价为人民币____________元（大写：____________万仟佰拾元整）。本协议签订之前，乙方已向甲方支付人民币元（大写：____________元整）作为购房定金。

三、甲、乙双方议定，自本协议生效后，乙方将上述房屋价款分________次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房款。甲乙双方签订本协议时，乙方交万元整（小写：元）给甲方。乙方在拿到甲方房产证和甲方提供过户相关材料，在办完房屋所有权证过户手续后，乙方再交余款。

四、甲方保证上述房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方在交接前对该房屋没有产权纠纷和债权债务，如签约或交接后，发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，造成产权不能过户，概由甲方负责清理并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，均由甲方负责赔偿。

五、甲方需结清交易之日前所欠的一切费用，如：电话费、暖气费、水电气费、网费、物业管理费、有线电视费等。

六、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的相关手续，办理过户手续所需费用由______方承担，未尽事宜甲乙双方协商解决。

七、本协议签订后，乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在2日内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途违约，应在2日内书面通知乙方，并自违约之日起2日内将双倍定金及已付款返还给乙方。

八、附加条款：

九、本协议及补充条款经甲、乙双方签字后生效。

十、本协议连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等法律效力。

乙方(买方)：____________

签定日期：________年________月________日

签定地点：____________________

同意更名协议书

甲方：___________________，女，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：_______________________________，住址：___________________________________，联系电话：__________________________。

乙方：___________________，男，_____族，_____年_____月_____日出生，身份证号码：_______________________________，住址：___________________________________，联系电话：__________________________。

一、更名。

1、甲乙双方于_____年_____月_____日协议离婚，婚姻关系存续期间育有婚生子女_________，_________的抚养权归甲方所有，甲方作为_________的`监护人行使监护职责。

2、为方便婚生子女_________上户就学，现甲方请求将婚生子女_________更名为_________。

3、乙方同意甲方将婚生子女_________更名为_________的要求，并积极配合甲方办理相关变更手续。

二、其他约定。

1、双方承诺对该协议书的字、词、义非常清楚，并愿意完全履行本协议，不存在受到胁迫、欺诈、误解等，签署即表明对本协议的认可。

2、本协议一式三份，双方各执一份，提交户籍登记部门留存一份，经双方签字后生效，各份均具有同等的法律效力。

3、若本协议部分条款被认定为无效，不影响其它部分的效力。

4、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

同意离婚仲裁协议书

协议人：张某，男，____年____月____日出生，汉族，住____市____路____号。

协议人：王某，女，____年____月____日出生，汉族，住____市____路____号。

离婚协议人双方于____年____月____日在____区人民政府办理结婚登记手续。因双方性格不合无法共同生活，夫妻感情已完全破裂。现双方就离婚一事自愿达成如下协议：

一、双方自愿离婚。

二、夫妻共有财产及分割如下：

夫妻婚后购有坐落在市____路____号的楼房一套，目前在张某名下。现张某同意该套房产归王某所有，由王某给付张某房屋折价款50万元，双方在民政局办理离婚手续后，王某先行支付25万元。张某在收到该笔款项后，三日内配合王某办理过户手续。房屋更名为王某后，王某在3日内将剩余的25万元支付给张某。

王某若不按时支付，每逾期一日按逾期支付数额的日万分之三支付逾期违约金。若由于张某不予配合王某办理房产转移而给王某带来的不必要的损失，张某须双倍返还所收款项。

房内的家用电器及家具等等(见清单)，双方同意作价2万元，归王某所有，王某向张某支付1万元。

三、夫妻共同债务及分担。

夫妻无共同债权及债务。

四、子女抚养及另一方的探视方式。

1、张某与王某在婚后育有一子张某某，张某同意儿子张某某由王某抚养，张某每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)1500元，在每月5号前付清，直到张某某年满18周岁止。如张某某考上大学，产生的相关费用双方各自负担一半(包括生活费、教育费及医疗费)。

2、张某拥有探视权。每月一次。可在每月的第一个星期六早上八点接张某某到其居住地，于星期日下午五点送回王某居住地。如临时或春节探望，需提前一天与王某协商，达成一致后可按协商的办法进行探望。如张某行使探视权之日正好遇到张某某上课，为不影响张某某的学习，该时间调整到下一周或由张某送张某某到上课地点。

本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。

男方签名：________女方签名：________。

____年____月____日____年____月____日。

更多。