随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

钢构工程清包合同模板篇一

十二、解决合同纠纷的方式

本合同未尽事宜，另行协商解决。若在合同执行中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，向加工地点所在地的人民法院起诉。

十三、合同有效期限

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，每份具有相同法律效力。 本合同经双方签字盖章后生效，至结清价款后失效。

签订时间： 年 日 日月

定作方： (以下简称甲方)

承揽方： (以下简称乙方)

按照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，甲乙双方本着遵循公平、诚实、守信的原则，双方就本工程制作有关事项协商达成一致，订立本合同，以资双方遵照执行。

一、加工成品名称、工程量、合同总价

名 称： 。

价及条款为准，最后结算时以双方承认的实际加工量为准。

合同单价： 元/吨;(附单价清单)

合同总价：约 万元整(大写 元整)

二、加工制作范围及材料供应

1. 根据甲方提供的设计图纸完成钢结构深化设计、钢材由乙方自行采购及加工制作，厂内抛丸除锈，按设计要求制作，装车。

2. 甲供钢材由甲方负责运至乙方工厂,所供钢材必须达到国家相关质量标准。如乙方发现甲供材料不符合设计要求，应及时要求甲方予以更换，因此造成的工期延误，甲方应向乙方赔偿因此造成的窝工费。同时，工期相应顺延，如甲方在收到乙方的上述书面要求后 日内不予回复，则视为甲方同意使用该材料，因此造成乙方完成的加工成品不符合质量要求的，一切不利后果由甲方承担，乙方不承担任何责任。

3. 加工范围： 。(附构件清单)

4. 甲供材料应在 月 日前运至乙方工厂，其余原材料在 月 日起运至乙方工厂，并 满足乙方制作要求，在 月 日前全部运至乙方工厂。

三、加工制作技术要求

2. 材料加工过程中，甲供材料损耗不能超过实际需要量的 %。

四、交工资料

1. 交工资料按《建筑工程资料管理规程》标准执行(北京地方标准)，交工资料应与构件一并送达甲方工地。

2. 交工资料应另附有预拼装记录、检测报告、探伤报告、摩擦面的抗滑移系数。

3. 在工程施工期间，对属于乙方责任范围的工程质量问题，乙方应负责修理。

4. 如构件质量有问题，乙方应派人到施工现场负责修理。

五、交货期限、方式及收货方式

1. 乙方在合同生效且甲方完全按照合同约定支付各笔款项后，在 日内交货。

2. 由乙方运输至甲方施工地车上交货。

3、 收货方式：甲方应指定具体的收货人在收货单上签字。

六、工程款支付

1. 工程预付款：甲方应在合同签订后1日内支付本合同总金额的 %作为预付款，用于焊材、油漆等材料的采购。

2. 工程进度款的支付： 进场后1日内，甲方应支付合同总金额的 %做为工程进度款;乙方最后一批构件出厂前，甲方应付至合同总金额的 %,剩余金额作为质保金，甲方应在质保期(最后一批构件验收完毕之日起一年)结束之日起3日内全额支付乙方。

七、合同价款调整及决算

1. 合同价款约定后，任何一方不得擅自改变合同总额及合同单价。

八、定作方违约责任

1. 甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应相应的顺延工期，对因此造成的乙方损失，包括但不限于材料损失费、误工费等，甲方应予以赔偿。

2. 非因乙方违约行为所致，甲方中途解除合同的，对于乙方已制作完成的部分，甲方应按照合格产品支付全款。同时，甲方应向乙方另行承担未履行部分合同价款的30%的违约金。以上款项甲方应于合同解除后 日内支付完毕。

3. 甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料等原因造成的损失。

4. 超过合同规定日期付款，每逾期一天，甲方按合同总额的千分之一向乙方偿付违约金。

5. 无故拒绝接收定作物，甲方应当承担乙方由此造成的损失。

九、承揽方违约责任：

1. 工程延期或出现重大事故，且乙方没有采取积极措施确保合同工期完成或无力按质量 标准返修的，由此造成的损失由乙方承担。

2. 乙方不得擅自将工程转包，由此而造成的损失由乙方负责。

3. 乙方未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，乙方应当负责修整或调换;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。

4. 乙方不能交付定作物的，应向甲方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。

十、纠纷的处理：

本加工承揽合同发生纠纷时，甲乙双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向签约地人民法院起诉或向北京市仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同的生效与解除

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕即解除。本合同生效执行期间，甲乙双方不得随意变更和解除合同。合同未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

钢构工程清包合同模板篇二

需要重新定义的词语和新定义的的词语：无。

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：

(1)双方签订的本合同协议书；

(2)成交通知书；

(3竞争性磋商文件；

(4)专用条款；

（5）明确双方权利、义务的纪要、协议；

(6)通用条款；

(7)标准、规范及有关技术文件；

（8）施工图纸；

(9) 工程量清单；

(10)合同履行中，发包人和承包人双方认可的有关工程通知、文件、电传等合同的附件组成部分。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更、技术核定书面确认单等书面协议视为本合同的组成部分。

如果在合同履行过程中另行签订的文件与前述文件关于同一内容有不同的表述，则应当以签署时间较后的文件的相关内容为准；但除非有特别的新规定，前述文件的其他内容仍然完全有效。图纸范围外的增加变更工程施工内容，经监理人审核并由发包人书面同意后承包人方可施工。

需要明示的法律、行政法规：《^v^合同法》、《^v^建筑法》、 《^v^招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及现行的国家、湖北省、襄阳市的法律法规及规章。

适用标准、规范的名称：《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb 50300-20xx），《建 筑装饰工程质量验收规范》 (gb50210-20xx)，《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （gb50325－20xx）、装饰工程现行各类强制性标准，各类设计、施工及验收规范，以及工程所在地相关职能部门的规定要求、与工程相配套的工程质量验收规范等现行国家、行业 标准验收规范。符合国家及地方现行相关设计标准。

发包人提供标准、规范的时间： 。 国内没有相应标准、规范时的约定：双方另行商定。

（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 。

（2） 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：。 （3） 施工所需证件、批件的名称和完成时间： 。 （4） 图纸会审和设计交底时间： 。

（5） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古 树名木的保护工作：。

（6） 双方约定发包人应做的其他工作：

（7） 发包人委托承包人办理的工作：施工临时设施、环保、环卫等与施工有关的相关 手续由承包人办理，发包人协助，所涉费用由发包人承担。如有其他需要，发包人将以书面形式另行委托。

钢构工程清包合同模板篇三

承包方(乙方)：

第一条：工程概况

工程名称：

工程地点：

工程面积(约)xx平方

工程承包方式(经双方确认的施工图纸或做法说明为准)包工、包全部材料。

工程期限：天，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

工程质量按图纸施工和合同约定

合同总价款(人民币)xx万元，(大写)xx万元整。

第二条：甲方工作

开工前三天，向乙方经确认的施工图纸或做法说明一份，作为合同的附件，并无偿提供给乙方施工用水、电条件，协助乙方办理施工所涉及的各种审批手续。

负责协调施工队伍和邻里之间的关系。

负责办理物业部门开工手续及支付有关费用。

参与工程质量和施工进度的监督，并对工程的各种材料上、检查。

如需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

第三条：乙方工作

施工中，严格执行安全施工，规范操作，放火规定，质量标准，按期，保质完成本合同约定的工程内容。

严格执行本市有关施工现场，管理规定，不得扰民及污染环境。

保护好原居住室内的各种物资。

保证施工现场的整洁，工程完工后，负责清扫施工现场。

第四条：工程变更

施工期间对合同约定的工程项目或施工工艺，需要变更的，双方协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关的费用及工期，工程变更协议作为竣工结算和顺延工期的依据。

第五条：工期约定

工程量变化或设计变更。

不可抗拒的各种因素。

甲方未按期支付工程款。

第六条：工程质量

本工程以施工图纸，做法说明，设计变更和(建筑装饰工程施工及验收规范)等质量标准进行评定。

本工程应达到国家的质量评定标准。

对工程质量发生争议时，申请相关行政主管部门对质量予以评定，认定。

第七条：材料供应

装饰材料在参照所报预算价格的基础上，甲、乙双方共同考察确认。

装饰材料执行国家有关标准。

严禁购进不合格的，假冒伪劣产品。

第八条：安全防火

乙方在施工期内，应严格执行(建筑安装工人安全技术规范)确保施工安全。

由于乙方原因，在施工过程中，发生的一切安全事敌和消防事故，由乙方承担损失。

第九条：工程款支付方式

第十条：违约责任

由于甲方原因导致晚期开工或中途停工，工期可顺延，甲方不按合同约定拨款，每拖延—天，按工程总价款的1%支付滞纳金。

由于乙方原因，每拖延—天，乙方支付甲方工程总价款1%的违约金。

未尽事宜，甲，乙双方协商解决。

第十—条：本合同在履行期内，如双方发生争议时，任何一方可采取协商解决或xx市人民法院提起诉讼。

第十二条：其他

1、本工程项目水、电材料(包括线盒、胶布等小件)由甲方购买，乙方负责安装。其他均为包工包料乙方承建。

2、本项目合同签订前，双方已详细商谈该项目的各种装饰结构细节，乙方已全部明白无误，故若有遗漏小项目不在本合同及预算表中体现的，乙方也须照合同完成遗漏之项目，并不另加收工程款。(注：项目不能超过2个，每个不能超过元)

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

钢构工程清包合同模板篇四

施工单位(以下称乙方)：

第1条 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程面积：约 平方米，按实际面积为准。

工程内容：钢结构及维护部分的安装

承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓 )

开工日期： 年 月 号

竣工日期： 年 月 号

总日历日期： 实际施工 个日历天

合同价款： 价款的计算按 /平方米，约 平方米，结算按实际面积为准。 乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。

第2条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。

第3条 乙方工作 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第4条 检查和返工 在工程竣工前5天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。

第5条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

(1)乙方进入工地支付生活费。

(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%

(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;

(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;

(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第8条 违约 如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。

第9条 安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第10条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第11条 合同的生效和终止

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第12条 合同份数

本合同正本一式二份，双方各执一份。

本合同副本一式四份，双方各执二份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

钢构工程清包合同模板篇五

按照 《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

、 工程名称：

、 工程地点：

、 承包范围：按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

、 承包方式：包工包料(部份材料由甲方提供)

、 工期： 天。(按甲方通知进场施工当天计，即从 年 月 日 起计)

、 工程质量：按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级，。

、 合同工程价款(人民币大写)： (详见预算表)。

、开工前，向乙方进行作法说明和现场交接交底，交出可施工现场。

2. 2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

、指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

、协调办理有关的手续，解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

、如需要拆改建筑物结构或设备管线，负责办理相应手续，协调物业管理公司与装修之间的具体问题。

、参加甲方组织的作法说明的现场交接，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。

、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行，组织施工，保质、保量、按期施工，解决由乙方负责的各项事宜。

、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，编制工程结算。

、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清理工作。

、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

、进场前办妥施工人员的工地出入证，接受施工安全教育。

、进场人员必须备齐证件，随时接受甲方及有关人员检查。

、乙方必须做好施工安全措施，施工安全乙方负责，甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。

、因一方责任，影响工期，一切责任由责任方负责。

、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不能顺延。

、因甲方逾期付款，逾期交场地，影响工期，工期顺延。

、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。

、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，本工程保修期

、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方在征得甲方同意后可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验，复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三天内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续。

、1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

、2、在预算项目内有发生施工完成才结算，没有做的项目不结算。

、3、增加的工程项目按甲方签认计算。

、工程款的支付方式：

、甲、乙双方签订合同后，甲方支付 %工程款。

、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。

、乙方完成 ，甲方支付 %工程款。

、余款(保修金除外)在工程完工通过验收，在双方确定结算后 天内甲方支付完毕。

、乙方以人民币 工程保修金，待保修期满后十天内结清。

、 本工程项目的增减约定

、1、工程所发生的在预算项目之外的工程项目，均需双方商定并办理签认确定手续，才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。

、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场，如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。

、甲、乙双方如一方对材料设备有异议，可进行检验。

、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。

8. 2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

9. 1、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9. 2、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

9. 3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

10. 1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。

10. 2、本合同正、副文本各两份，双方各执二份，具同等效力。

10. 3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

10. 4、附件：《装修工程报价(预算)表》

甲方： 乙方：

代表(签字)： 代表(签字)：

年 月 日 年 月 日

钢构工程清包合同模板篇六