在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
购销合同免费版 税率的施工合同篇一
甲、乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方对位于 进行施工。为保证施工顺利进行,现根据《_合同法》和《室内装修工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
第一条 工程概况
1、 工程地点:
2、 工程开工日期: 竣工日期: 年 月 日。如因不可抗拒原因造成的误工,工期顺延。
3、 。施工开始前甲方预付工程总造价的50%,工程进行到一半时甲方再支付工程总造价的30%,工程结束并验收合格后,即结清余下款项。
第二条 施工准备
一、 甲方:
2、 做好现场的平整,拆迁障碍物工作;
3、 协调相关工程进度,排除工程阻碍;
4、 对滞留在工程现场中原物件采取保护措施,并说明注意事项;
5、 甲方负责办理施工所涉及的各种申请、批审等手续;
二、 乙方
1、 组织施工人员和施工设备进场;
3、 乙方的施工人员在施工期间不允许吸烟、饮酒。
第三条 工程质量
2、 乙方在施工过程中,安全施工,确保优质施工,如由乙方人为造成的误工,由乙方承担责任。
第四条 违约责任:
第五条 纠纷解决方法
一、 向经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、 向人民法院起诉;
三、 经申请仲裁不服后,再向人民法院起诉。
附则:
二、 工程图纸及工程报价单作为合同的附则,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
购销合同免费版 税率的施工合同篇二
乙方:
买卖双方为了保证全面履行各自义务,经双方友好协商,达成如下协议,共同执行。
第一条合同标的
设备名称:银河uv平板机规格型号:ud-1312ufw
机器编号:喷头型号:dx-5
喷头数量:2支机器数量:1台
1.2买方向卖方购买的上述设备附专业输出软件一套、打印线一套、电源线一套(以下统称为“备件”)。
1.3本协议双方同意,买方应提出设备的规格、型号、数量、质量、包装、运输、检验及其他要求,并接受卖方要求提供的设备。
第二条设备售价及付款方式
2.1设备售价为人民币(大写)玖万捌仟元整(小写:rmb98000.00)。
2.2买方应在本合同签订之日向卖方支付定金,即人民币(大写)叁万玖仟贰佰元整(小写:rmb39200.00)。设备到达买方所在地,买方向卖方支付定金,即人民币(大写)伍万叁仟玖佰元整(小写:rmb53900.00)。
2.3买方应在设备安装调试后三个月内向卖方另行支付设备售价余款,即人民币肆仟玖佰元整(小写:rmb4900)。
第三条交货及所有权转移
3.1在买方未付清设备全部货款前,设备所有权归卖方所有。卖方应在买方按照第2条的规定支付了所有的设备款后向买方交付其购买的设备。
3.2应买方的要求,卖方可以按其要求将买方购买的设备发送至其指定的地点,该运费由卖方承担。因买方提供错误的发送地点或变更发送地点而未及时通知卖方而造成的延误,卖方对此不承担任何责任,重新发送设备的运费由买方承担。
第四条设备检验
4.1买方将在收到设备后七天内对设备与备件进行检验,并向卖方提出关于设备与备件的任何质量瑕疵及疑问。卖方对买方超过上述期间提出的任何质量瑕疵及疑问不承担任何责任。
4.2设备接收标准以卖方出示的设备检验合格标准为准,买方不得以更高标准要求卖方,更不得因此而拒付卖方设备款项。
第五条安装调试
设备及备件的安装和调试,由卖方负责到买方指定的地点进行。买方应提供所有一切应有的便利,并协助进行安装调试。
第六条保修条款
本合同下的保修应按照附件一的规定进行。
第七条设备更换及退货
在保修期(壹年)内,如设备经多次维修仍无法解决问题(仅限于电路系统和机械系统,不包括供墨系统、喷头、uv灯、空压机、吸风机部分,经双方协定,卖方给买方更换同型号的设备,更换设备为卖方公司样板机或使用同等时间机器,喷头、过滤器、泵、uv灯、空压机、吸风机为损耗品不在更换之列。如更换后仍无法解决上述电路问题和机械系统,买方有权要求退货,喷头、过滤器、泵、uv灯、空压机、吸风机不在退货之列。卖方也不承担其它间接或直接费用。
具体退款实际金额=(设备售价/365天)x(365-使用天数)
第八条转借或转让
如买方拟在保修期间向任何第三方转借或转让设备,买方应以书面形式向卖方提出申请,卖方将根据第三方的实际情况收取相应的设备使用权变更手续费。如买方私自与第三方交易则视为买方及该等第三方自愿放弃该设备的保修服务。
第九条培训
9.1买方可派遣1到2名设备操作人员在卖方指定的场所接受技术培训,但买方派遣的设备操作人员必须具有高中以上学历,并且能熟练操作windowsxp、windowsnt、photoshop等软件,并有一年以上的相关工作经验,有一定的电工及机械基础知识。
9.2培训的目的是让买方的设备操作人员能顺利的操作设备,并能在发生故障时及时、准确地判断故障的部位及发生的原因,以便能尽快的解决故障。
9.3买方的设备操作人员必须严格遵守机器的操作规程及保养维护手册。
9.4卖方对买方派遣的设备操作人员提供为期三天的免费培训。如买方要求继续培训或由于操作人员的变动需要再进行培训的,卖方自行决定将收取一定的培训费用。
9.5买方操作人员应严格按卖方要求保养并使用设备,否则卖方有权要求买方更换操作人员。
第十条争议的解决
10.1与本合同有关的或产生于本合同的任何争议,买卖双方应当通过友好协商解决。
10.2如上述提及的争议不能通过友好协商解决,则任何一方有权将该等争议提交湖南省仲裁委员会按照当时适用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的,并对买卖双方都具有约束方。
10.3本合同只适用于湖南省区域,如买方自行将设备出口或出售到湖南省外,本合同无效。
第十一条合同文本
本合同一式二份,买卖双方各持一份。具同等法律效力。
兹见证,双方在本合同开头提及的日期签订本合同。
买方(公司签章)
[xxx]
地址:
电话:
负责人/授权签字人:
签约时间:________年________月________日
卖方(公司签章)
地址:
开户银行:
银行账户:
电话:
负责人/授权签字人:
签约时间:________年________月________日
购销合同免费版 税率的施工合同篇三
供方: (以下简称甲方)
需方: (以下简称乙方)
二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限: 质量要求按国家有关要求为标准。
三、生产加工供货周期: 签订本合同之日起 天内能提货 。
四、交(提)货地点、方式: 送货至需方指定地点:
五、运输方式及到达站港和费用负担: 运费及卸车费由供方负担 。
六、包装标准: 安全运输到工地 。
七、验收标准、方法及提出异议期限:货物到达需方地点后,如有发现产品的品种,规格和质量不符合订单或本协议规定,应一面妥为保管,一面向供方书面异议,供方在接到异议,二天内实施处理。
八、到货时间及安装完毕时间: 按需方进度进行安装 。
九、结算方式及期限:签订合同需方付 元定金,按照进度付款,完工后付到总金额的80%,竣工验收合格后付到总金额的95%,剩余5%保修金,保质期两年内没出现问题,保修金自动返还。
十、违约责任:按《经济合同法》有关条款处理。
十一、本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方面协商解决。协商不成,当事人双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方未在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
购销合同免费版 税率的施工合同篇四
乙方:
一、 甲方自愿将其名下位于普洱市澜沧县《康宁家园》28平方米),出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币98000元整,(大写玖万捌千元整)。乙方在20xx车库买卖合同范本年 5月 7日前一次性付清。
三、 甲方在 20xx年 5 月 7 日前将上述车库交付乙方使用。
四、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。
五、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
20xx年 月 日
乙方:
20xx年 月 日
甲方(出卖人):
住址:
身份证号:
乙方(买受人):
住址:
身份证号:
一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米),出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。
二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库买卖合同范本千元整( 9000 元)。
三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。
四、 本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。
五、 本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。
甲方(出卖人):
乙方(买受人):
年 月 日
购销合同免费版 税率的施工合同篇五
_________________________________
2、交货方式:甲、乙双方(或代表)现场验收交货。
3、交货时间:按甲方工程进度交货。
1、签订合同当日,甲方一次性支付乙方订金人民币_________万元(小写:__________元)整。
2、甲方按月支付当月总货款的_________%。
3、供货结束后全部剩余货款一次性结清。
4、订金和货款以现金(或银行打款方式)支付,乙方指定结算帐户为:开户行:_________行,户名:_________,卡号:__________________。
1、乙方提供产品到达甲方交货地点后,甲方应及时组织卸货,并承担相应费用。
2、甲方有按照合同要求按时付清乙方货款的责任。
3、合同签订后,乙方为甲方组织生产的产品,甲方不得退货。否则承担相应责任。
1、乙方按照工程进度按时供货,承担上车和运输等相关费用。
2、若有产品因运输原因造成的损坏,和有不合格产品,乙方应予以甲方退(换)货。
3、向甲方提供相关资料。
该仲裁为一裁终裁。
甲、乙双方各持一份,并自甲、乙双方签字(盖章)之日起生效。
-
08-23
冷库设备定购合同 冷库制冷设备维保合同精选
随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面我给大家整
-
08-23
带鱼采购合同 采购合同大全
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎
-
08-23
专业打扫楼道的收获和体会(案例17篇)
公司宣传语需要经过精心设计和策划,要符合企业的定位和战略目标,能够体现出企业的独特性和个性化。公司宣传语的核心是要表达出公司的独到之处和与众不同的竞争优势,吸引
-
08-23
2023年建筑车辆租赁 建筑公司招商合同大全
生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一
-
08-23
最新买卖车辆抵押合同 抵押车辆合同优秀
在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起
-
08-23
最新玉米糁加工设备转让 房转让合同优秀
劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议,是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下
-
08-23
挖机驾驶员劳动合同(6篇)
随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎
-
08-23
最新货物质押合同(6篇)
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式,你掌握了吗?以下是我为大家搜
-
08-23
2023年烫房顶协议(五篇)
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以
-
08-23
金融合同 金融中介服务合同优质
随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是我给大家整理的合同范本